熱點文章：材料價異動的六大應(yīng)對思路
【 信息發(fā)布時間：2009-01-05 閱讀次數(shù)：】
【我要打印】
【關(guān)閉】
摘要：材料價異動的六大應(yīng)對思路
一段時間以來，全國范圍內(nèi)的物價呈上升趨勢,，建設(shè)工程所用的鋼材,、水泥及建筑勞務(wù)用工價格持續(xù)上漲，造成施工成本大幅上升,。對于采用固定單價和固定總價計價方式的承包項目而言,，承包價格如無法獲得調(diào)整，則施工單位將面臨巨額虧損,。施工單位如何應(yīng)對施工期間遇人工,、材料價格上漲呢？
思路一：如果施工合同存在無效的情形,，施工單位可以主張合同無效,，要求建設(shè)單位調(diào)整合同價款。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第1條的規(guī)定,，建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效：(一)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；(二)沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的,；(三)建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的,。如果施工單位在簽訂建設(shè)工程施工合同時出現(xiàn)以上情形，施工單位可以主張合同無效,，要求建設(shè)單位根據(jù)人工,、材料價格的上漲幅度相應(yīng)調(diào)整合同價款。
思路二：如果施工合同有效但建設(shè)單位存在根本違約的情形,，施工單位可以以有權(quán)單方解除合同為由給建設(shè)單位施壓,，要求建設(shè)單位調(diào)整合同價款,。
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第9條規(guī)定：“發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工,，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù),，承包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：(一)未按約定支付工程價款的,；(二)提供的主要建筑材料,、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的；(三)不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的,。如果施工過程中建設(shè)單位有以上規(guī)定中的情形,，施工單位可以以有權(quán)單方解除合同為由對建設(shè)單位施壓，要求建設(shè)單位根據(jù)人工,、材料價格的上漲幅度相應(yīng)調(diào)整合同價款,。
思路三：對于采用固定單價計價的施工合同，施工單位可以根據(jù)合同中有關(guān)風(fēng)險范圍約定情況要求調(diào)整合同價款,。
固定單價合同,，是指雙方在合同中約定綜合單價包含的風(fēng)險范圍和風(fēng)險費用的計算方法，在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)綜合單價不再調(diào)整,。
對于固定單價合同,，如果合同中明確約定了風(fēng)險范圍以及風(fēng)險范圍以外綜合單價的調(diào)整方法，則施工期間遇到人工,、材料價款上漲,，應(yīng)按合同約定的調(diào)整方法予以調(diào)整,。
如果合同中僅約定了采用固定單價的方法計算工程價款,，而未明確約定風(fēng)險范圍及風(fēng)險費用和風(fēng)險范圍以外綜合單價的調(diào)整方法，則施工期間遇到人工,、材料價款上漲,，合同價款可予調(diào)整。因為根據(jù)財政部,、建設(shè)部369號文《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第8條的規(guī)定,，“采用固定單價方式計算工程價款的，雙方應(yīng)當(dāng)合同中約定綜合單價包含的風(fēng)險范圍和風(fēng)險費用,，在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)綜合單價不再調(diào)整,。風(fēng)險范圍以外的綜合單價調(diào)整方法，應(yīng)當(dāng)在合同中約定,?！奔热粵]有約定，則從公平原則出發(fā),，施工期間遇到的人工,、材料價格上漲的風(fēng)險可以被認(rèn)定為風(fēng)險范圍之外的風(fēng)險,，或者部分被認(rèn)定為風(fēng)險范圍之外的風(fēng)險。此外,，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第16條規(guī)定,，沒有約定，按照當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的計價方法或者計價標(biāo)準(zhǔn)確定,，則根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的相關(guān)調(diào)價文件,，綜合單價可予調(diào)整。
思路四：如果施工合同是采用2004版《上海市建設(shè)工程施工合同(示范文本)》簽訂,，施工單位可以依據(jù)相關(guān)合同約定要求建設(shè)單位調(diào)整合同價款,。
2004版《上海市建設(shè)工程施工合同(示范文本)》第23.3款的約定：“除專用條款另有約定外，因下列因素發(fā)生成本變化的,，合同價款可作調(diào)整：(1)法律,、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策重大變化影響合同價款；(2)工期超過十二個月,；(3)雙方約定的其他因素,。價格調(diào)整因素和調(diào)整方法由雙方約定?！比绻ㄔO(shè)項目工期超過十二個月,，根據(jù)該款的約定，施工單位可以要求建設(shè)單位對合同價款進(jìn)行調(diào)整,。
思路五：施工單位可以依據(jù)建設(shè)行政主管部門新頒布的相關(guān)調(diào)價文件與建設(shè)單位協(xié)商談判,，要求建設(shè)單位調(diào)整合同價款。
上海市建筑建材業(yè)市場管理總站于2008年3月11日頒布的《關(guān)于建設(shè)工程要素價格波動風(fēng)險條款約定,、工程合同價款調(diào)整等事宜的指導(dǎo)意見》第4條規(guī)定：“已簽訂工程施工合同但尚未結(jié)算的工程項目,，如在合同中沒有約定或約定不明的，發(fā)承包雙方可結(jié)合工程實際情況,，協(xié)商訂立補充合同協(xié)議,，建議可采用投標(biāo)價或以合同約定的價格月份對應(yīng)造價管理部門發(fā)布的價格為基準(zhǔn)，與施工期造價管理部門每月發(fā)布的價格相比(加權(quán)平均法或算術(shù)平均法),，人工價格的變化幅度原則上大于±3%(含3%下同),、鋼材價格的變化幅度原則上大于±5%、除人工,、鋼材外上述條款所涉及其他材料價格的變化幅度原則上大于±8%應(yīng)調(diào)整其超過幅度部分要素價格,。”施工單位可以依據(jù)該條規(guī)定與建設(shè)單位協(xié)商調(diào)整合同價款,。
思路六：因建設(shè)單位責(zé)任導(dǎo)致施工期間遇人工,、材料價格上漲，則施工單位可以索賠,。
如果工期延誤,，且延誤期間遇人工,、材料價格上漲，則需要看誰的原因?qū)е鹿て谘诱`,。如果是建設(shè)單位的原因,，如未及時移交施工場地、未及時提供施工圖紙等原因?qū)е鹿て谘诱`,，則施工單位可以以建設(shè)單位違約應(yīng)當(dāng)賠償損失為由向建設(shè)單位提出索賠,，要求建設(shè)單位賠償因其原因造成工期延誤而遇人工、材料價格上漲造成施工單位的損失,。